Algemene voorwaarden

 Artikel 1 - Algemene bepalingen 

1. De besloten vennootschap IJZERLAND - KBO: 0444.592.471 - heeft haar maatschappelijke zetel te 2160 Wommelgem, De Hoge Keer 1A. (hierna: IJZERLAND) 

2. Haar economische activiteiten zijn voornamelijk gericht op, recycling, het verwerken van oude metalen, afvalverwerking, containers, afbraakwerken, tankreiniging en ‘industrial moving & handling’. 

Artikel 2 - Toepasselijkheid 

1. De algemene voorwaarden van IJZERLAND zijn van toepassing op alle offertes die door haar worden uitgeschreven en op alle overeenkomsten die door haar of met haar worden gesloten. Afwijkingen van en/of aanvullingen op huidige algemene voorwaarden zijn slechts van kracht indien en voor zover IJZERLAND hiermee uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd. Indien een afwijking door IJZERLAND werd gedoogd, kan de medecontractant/klant hieruit geen enkel recht putten. 

2. Iedere medecontractant/klant van IJZERLAND zal voorafgaandelijk de toepasselijkheid van huidige algemene voorwaarden aanvaarden. Opdat de algemene voorwaarden tegenstelbaar zouden zijn, worden deze aan de medecontractant natuurlijke persoon en de medecontractant rechtspersoon naar buitenlands recht steeds toegezonden. 

3. Huidige algemene voorwaarden kunnen ten allen tijde door IJZERLAND gewijzigd worden. 

Artikel 3 - Onderaanneming 

1. De medecontractant/klant erkent en aanvaardt dat IJZERLAND de werkzaamheden in volledige autonomie uitvoert. IJZERLAND behoudt zich aldus het recht voor om de werken geheel of gedeeltelijk in onderaanneming uit te besteden en is volledig vrij om haar aangestelden zelf te kiezen. 

2. De medecontractant/klant erkent en aanvaardt dat de aangestelden van IJZERLAND uitsluitend instructies zullen bekomen van deze laatste. Uiteraard weerhoudt dit de medecontractant/klant er niet van om de werkzaamheden op te volgen. 

Artikel 4 - Uitvoeringstermijnen 

1. De door IJZERLAND voorgestelde termijnen zijn louter indicatief en derhalve niet bindend. IJZERLAND is op haar beurt afhankelijk van zowel de leveringstermijnen als de uitvoeringstermijnen van derde partijen. Niettemin verbindt IJZERLAND zich ertoe om de werken tijdig en alleszins binnen een redelijke termijn uit te voeren. Hetzelfde geldt voor de levering van goederen. Vertragingen tasten de rechtsgeldigheid van de overeenkomst niet aan en verlenen de klant geen enkele aanspraak lastens IJZERLAND. 

Artikel 5 - Prijs 

1. De offertes van IJZERLAND blijven één maand geldig, tenzij anders vermeld en worden slechts bindend na de definitieve aanvaarding ervan door de medecontractant/klant hetwelk tevens de aanvaarding van de algemene voorwaarden inhoudt. 

2. De prijzen, opgegeven in de offerte, kunnen door IJZERLAND herzien worden, zonder voorafgaand akkoord van de medecontractant/klant, wanneer de marktprijzen of de parameters voor hun berekening op het ogenblik van de facturatie met minstens 5 % gestegen zijn. De herziening gebeurt op basis van de formule: p = P x (0,40 x s/S + 0,40 x i/I + 0,20) 

3. De opgegeven prijs is exclusief btw, doch inclusief vervoerskosten, tenzij anders vermeld. 

4. Meerwerken en onvoorziene werken zijn niet inbegrepen in de overeengekomen prijs en zijn dus bijkomend te vergoeden. Zij worden geacht te zijn overeengekomen door de loutere uitvoering ervan. Aanverwante werken (bv. Leidingwerk, afvalverwerking, onbruikbaar maken van vulleidingen of delen ervan na tankneutralisatie of verwijdering,…) en/of goederen (sokkels, hulpstukken, container…) die bijkomend overeengekomen worden, dan wel zich opdringen ter goede uitvoering van de overeenkomst, zijn steeds bijkomend te vergoeden door de klant. 

Artikel 6 - Facturatie 

1. De Prijs wordt aan de medecontractant/klant als volgt gefactureerd: tenzij anders vermeld 

- 40% van de aannemingsprijs / verkoopprijs: bij aanvaarding offerte; 

- 40% van de aannemingsprijs / verkoopprijs: bij aanvang van de uitvoering; 

- 20% van de aannemingsprijs / verkoopprijs: bij oplevering. 

2. De facturen van IJZERLAND zijn betaalbaar binnen 8 dagen na factuurdatum. Bij laattijdige betaling wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% 

met een minimum van 100,00 €. Daarnaast zal een conventionele rente worden aangerekend van 10%, te rekenen vanaf de vervaldatum. 

3. Elk protest dient schriftelijk per e-mail te gebeuren binnen een termijn van 8 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn wordt de factuur als aanvaard beschouwd. 

4. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. 

5. De geleverde goederen blijven eigendom van IJZERLAND tot de volledige betaling van de prijs, vermeerderd met kosten en interesten. Zulks niettegenstaande vindt de overdracht van het risico reeds plaats op het ogenblik van levering. 

Artikel 7 - Verplichtingen van de medecontractant 

1. De medecontractant/klant draagt de uitsluitende verantwoordelijkheid voor het bekomen van de nodige administratieve vergunningen, veiligheid - sociale en fiscale verplichtingen . Eventuele schade en boetes wegens gebrek aan vergunning & verplichtingen zijn dan ook uitsluitend voor rekening van de medecontractant/klant. 

2. De medecontractant/klant verbindt zich ertoe voor de aanvang van de werken aan IJZERLAND alle plannen over te maken waarop alle nutsleidingen, putten en eventuele andere ondergrondse en inpandige obstakels staan vermeld en deze de facto te lokaliseren. 

Artikel 8 - Garanties 

1. Op de verwerkte materialen en geleverde goederen gelden de garanties van de fabrikant / leverancier. De garanties van de aannemer dragen op dat punt niet verder dan deze van de fabrikant / leverancier in kwestie. 

Artikel 9 - Exceptie van niet-uitvoering 

1. IJZERLAND behoudt zich het recht voor om haar verbintenissen op te schorten zolang de medecontractant/klant haar betalingsverplichtingen niet nakomt. 

2. De medecontractant is ertoe gerechtigd haar verbintenissen op te schorten indien in hoofde van IJZERLAND een contractuele wanprestatie kan worden weerhouden die niet geremedieerd wordt binnen een termijn van 14 dagen, na hiertoe schriftelijk per e-mail door de medecontractant aangemaand te zijn geweest. IJZERLAND streeft ernaar eventuele klachten zo snel mogelijk te verhelpen. 

Artikel 10 - Overmacht 

1. Elk geval van overmacht of toeval bevrijdt IJZERLAND van rechtswege van om het even welke verbintenis, zonder dat de medecontractant aanspraak zal kunnen maken op een schadevergoeding. 

Artikel 11 - Aansprakelijkheid 

1. De aansprakelijkheid van IJZERLAND is beperkt tot de aansprakelijkheden die door de wet dwingend op aannemers worden opgelegd. IJZERLAND verbindt zich tot een middelenverbintenis. 

2. Feitelijke uitvoering van werk en/of levering van goederen door IJZERLAND zonder enig protest van de klant, houdt tevens de aanvaarding van haar werk en/of goederen in. Het werk wordt derhalve geacht te zijn opgeleverd. 

3. De aansprakelijkheid voor lichte verborgen gebreken wordt in tijd beperkt tot een redelijke termijn na de oplevering. Op straffe van verval moeten dergelijke gebreken binnen de 2 maanden vanaf de ontdekking ervan door de medecontractant/klant aan IJZERLAND ter kennis worden gebracht. Elke rechtsvordering op deze grond moet op straffe van onontvankelijkheid binnen een termijn van één jaar nadat de medecontractant/klant kennis heeft genomen van deze gebreken. 

4. IJZERLAND kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor onrechtstreekse schade zoals verlies van omzet, winstderving of stijging van de algemene kosten. 

5. IJZERLAND is evenmin aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de medecontractant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door fout of nalatigheid. 

6. IJZERLAND kan na de beëindiging der werken geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de schade die ontstaan is na de beëindiging der werken, zoals mogelijks doch geenszins limitatief; verzakkingen, breuken, scheuren e.d.m. 

7. De aansprakelijkheid van IJZERLAND jegens de medecontractant is in elk geval beperkt tot het totaalbedrag van de vergoedingen die de medecontractant in functie van de uitvoering van de opdracht aan IJZERLAND betaald heeft. 

Artikel 12 - Beëindiging 

1. Bij een beëindiging van de aan IJZERLAND toevertrouwde opdracht, hetzij voor of tijdens de uitvoering van de werken, zal de medecontractant/klant steeds gehouden zijn om de reeds gedane kosten, de reeds uitgevoerde werken en de reeds geleverde materialen en benodigdheden integraal te voldoen. Overeenkomstig artikel 1794 B.W. wordt de post van al wat IJZERLAND bij de aanneming had kunnen winnen bepaald op 25% van de totale aannemingssom excl. BTW. 

Artikel 13 - Gegevensbescherming 

1. Elke Partij moet te allen tijde voldoen aan haar respectieve verplichtingen op grond van alle Toepasselijke Wetgeving inzake Gegevensbescherming met betrekking tot alle persoonsgegevens die in het kader van de contractuele relatie worden verwerkt. Voor zover IJZERLAND in zijn hoedanigheid van verwerker persoonsgegevens ten behoeve van de medecontractant zou verwerken, blijft IJZERLAND in zijn hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke verantwoordelijk voor het vaststellen van het doeleinde en de wijze van verwerking en zal IJZERLAND alle in redelijkheid door de medecontractant verstrekte instructies in verband hiermee opvolgen. Zodra een Partij dit vraagt, zullen de Partijen een gegevensverwerkingsovereenkomst sluiten. 

Artikel 14 - Slotbepalingen 

1. De nietigheid van enige bepaling van huidige Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zijn gehouden de bepalingen die nietig zijn of vernietigd zijn, te vervangen door geldige bepalingen met zoveel als mogelijk dezelfde strekking als de vernietigde bepaling. 

Artikel 15 - Toepasselijk recht 

1. Enkel het Belgisch Recht is van toepassing. 

2. IJZERLAND behoudt zich het recht voor om als territoriaal bevoegde rechtbank aan te duiden, deze van de plaats waar hij zijn maatschappelijke zetel heeft. 

3. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen.